【微语明晰1351】合同约定不论什么原因承包人不允许私自停工,实际上因业主付款不及时导致停工可以索赔吗?

文摘   2024-09-06 05:29   湖南  

合同约定因为不论什么原因承包人不允许私自停工,实际上因为业主付款不及时导致停工可以索赔吗?

这条合同条款从文件字上与逻辑上来看,都是把承包人包死了,文件字也好逻辑也罢,终归要回到法律层面上来,在合同条款当中好象把什么都包括了,但是法律不会允许的,法律的前提原则是公平与诚信,当合同条款违背法律的公平诚信原则,与法律相冲突的合同条款是无效的。所以,合同约定因为不论什么原因承包人不允许私自停工,会导致发包人的极端条款损害了承包人的利益,如果发包人故意不付款、故意创造其他因难,导致承包人还存在停工的条件的困难时,实际上损害了承包人的财产利益,必然全引发法律的干预,法院会认定为无效条款,不予采纳和支持。这种问题在合同约定层面上是无法解决的,最有效途径就是通过司法程序解决。

《民法典》506条、803条、804条是有明确的法律禁止的,因为发包人原因导致未能迟延提供场所地资金技术资料就应该赔偿,应当顺工期,应当赔偿各种损失。

《民法典》第五百零六条 合同中的下列免责条款无效造成对方人身损害的因故意或者重大过失造成对方财产损失的

第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料设备资金技术资料的承包人可以顺延工程日期并有权请求赔偿停工窝工等损失

第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建缓建的发包人应当采取措施弥补或者减少损失赔偿承包人因此造成的停工窝工倒运、机械设备调迁材料和构件积压等损失和实际费用

微语明晰
微语:指聪颖、高贵、优雅、温柔、稳重、睿智之意,含义为一丝不苟、精致美丽、寻幽入微、思如涌泉、能言善辩之义。 明晰:其言至为明晰。意指具有深刻、丰富的内容和明晰的构思。
 最新文章