点击蓝字关注我们
工程价款系列之索赔
Q：3.320 结算协议明确约定不包含停窝工损失，承包人可否在结算协议外另行主张停窝工损失？
A：可以。
法律依据：《北京高院施工合同纠纷解答》（京高法发〔2012〕245号）
第24条第2项 当事人就工程款结算达成一致后又主张索赔的，如何处理？
结算协议生效后，承包人以因发包人原因导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失的，不予支持，但结算协议另有约定的除外。
裁判案例：(2020)最高法民终188号
裁判观点：案涉《停工报告》载明预计停工期限是2012年11月至2013年4月。期满后因建设方原因仍未复工。中铁十八局建安公司在2013年3月17日，也即《停工报告》载明的复工时间前，向建设方提交《关于五千年华夏馆工程停工相关问题的请示报告》索赔停工损失，具有合同依据。石嘴山市文旅广局上诉称中铁十八局建安公司未在合同约定的28天内索赔，已丧失索赔权，该主张不具有事实依据，不能成立。同时，2015年7月10日《工程结算审核确认单》明确备注了不包括停工损失，石嘴山市文旅广局上诉称中铁十八局建安公司在签收《工程结算审核确认单》后14天内未提出异议，已无权提起任何索赔，亦不具有事实依据。一审法院支持中铁十八局建安公司关于停工损失的请求，处理正确，本院予以维持。
长按识别二维码提问
欢迎大家就建设工程实务中遇到的法律问题提问，我们将逐个答复，并选取有代表性的问题进行发布，以便周知。
孙宁连建设工程律师团队
孙宁连律师｜团队负责人
执业机构：上海市建纬（南京）律师事务所
执业证号：13201200210461755
主要任职：
上海市建纬（南京）律师事务所主任
江苏省律师协会建设工程业务委员会主任
江苏省法学会工程法学研究会副会长
江苏省建筑业改革发展咨询专家
东南大学、中南财经政法大学法学院硕士生校外导师
南京仲裁委员会“十佳仲裁员”、多地仲裁员
中国国际经济贸易仲裁委员会建设工程争议评审专家
全国检察机关民事行政诉讼监督案件咨询专家（建设工程类）
住建部《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》编写组主要成员
常设中国建设工程法律论坛工作组成员、“菁成计划”导师、课题委员会委员
服务内容：
工程案件诉讼/仲裁代理
服务优势：
我们只做建设工程法律服务
是国内知名的建设工程法律服务商
特色服务：
工程案件输赢预判服务
建设工程项目全过程法律管控服务
服务热线：
13851620684
15105173768
长按二维码 关注我们
