点击蓝字关注我们
工程价款系列之停工损失
Q：3.330 合同约定，因发包人原因造成的工期延误，仅顺延工期，不支付停窝工费用。发包人可否据此主张不承担停窝工损失？
A：可以。但该约定构成格式条款的，可能会被不作为合同内容或者无效。
法律依据：《民法典》第465条 依法成立的合同，受法律保护。依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
裁判案例：(2020)最高法民终1145号
裁判观点：案涉建设工程施工合同第5.6.1条款约定：“因以下原因在施工关键线路（按乙方提交，并经甲方、监理确认的施工网络图中关键线路）造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延；但甲方不再承担包括乙方窝工停工费等在内的任何费用（已经由乙方在增加的措施费中包干考虑）：……（b）甲方引起的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工”。法院认为，四建公司于2014年4月8日及2014年5月6日向汇丰祥公司发出2份《工作联系单》，载明案涉工程因汇丰祥公司原因造成停、窝工，汇丰祥公司以及监理工程师在该《工作联系单》以及所附《进场人员窝工费用、机械周转料具租赁费用清单》上签字或盖章，后汇丰祥公司对四建公司报送的《工程延期报审表》经过审核，同意延长工期77天，双方未对停、窝工损失问题达成新的处理意见。依照前述约定，因汇丰祥公司原因造成的工期延误，汇丰祥公司给予顺延工期，但不再承担四建公司的停、窝工损失。故四建公司主张汇丰祥公司承担停、窝工损失以及由此产生的贷款利息、同期银行透支利息的上诉请求不能成立。
长按识别二维码提问
欢迎大家就建设工程实务中遇到的法律问题提问，我们将逐个答复，并选取有代表性的问题进行发布，以便周知。
孙宁连建设工程律师团队
孙宁连律师｜团队负责人
执业机构：上海市建纬（南京）律师事务所
执业证号：13201200210461755
主要任职：
上海市建纬（南京）律师事务所主任
江苏省律师协会建设工程业务委员会主任
江苏省法学会工程法学研究会副会长
江苏省建筑业改革发展咨询专家
东南大学、中南财经政法大学法学院硕士生校外导师
南京仲裁委员会“十佳仲裁员”、多地仲裁员
中国国际经济贸易仲裁委员会建设工程争议评审专家
全国检察机关民事行政诉讼监督案件咨询专家（建设工程类）
住建部《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》编写组主要成员
常设中国建设工程法律论坛工作组成员、“菁成计划”导师、课题委员会委员
服务内容：
工程案件诉讼/仲裁代理
服务优势：
我们只做建设工程法律服务
是国内知名的建设工程法律服务商
特色服务：
工程案件输赢预判服务
建设工程项目全过程法律管控服务
服务热线：
13851620684
15105173768
长按二维码 关注我们
