2023年4月3日，李先生（化名）与被告某装修公司达成装修合意，双方签订《装饰装修施工合同》，约定由某装修公司为李先生位于丽江市古城区大研古镇的某客栈进行装修，因案涉工程存在报批、违建拆除等情形而导致工程延期，双方就违约金产生分歧。李先生遂将装修公司及其法定代表人杨某（化名）诉至法院，要求装修公司及其法人杨某支付违约金20余万元。
2024年9月5日，法院审结了此案，判决装修公司支付李先生的损失13余万元。
天外天案例
案 情 简 介
原告
依据被告违约程度，主张被告按原告已付工程款 30%支付违约金 206100 元。
天外天案例
法 院 审 理
法院经审理后认为，本案争议焦点为 1.违约责任认定；2.责任主体认定。
针对第一项争议焦点，法院认为民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺；同时，根据当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，李先生与被告装修公司签订的《装饰装修施工合同》及补充协议，系双方当事人真实意思表示，未违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定全面履行义务。经双方合意达成的竣工日期为 2023 年 7 月 15 日，装修公司违反合同约定，应承担相应的违约责任。
违约金又该如何认定
原告
案涉工程款由杨某收取，某装修公司和杨某之间财产混同，要求杨某与装修公司承担连带责任。
天外天律师
李亮波律师、张金慧律师说法
李亮波律师、张金慧律师：1.应及时沟通：了解原因，并要求其给出解决方案和预计完工时间；2.如果沟通无果，应以书面形式通知装修公司，明确指出其工期延误的事实，并保留好通知的证据。3.收集证据：如合同、施工进度记录、沟通记录、实际损失的凭证等。4.协商解决：在证据充分的情况下，先尝试与装修公司协商解决，要求其赔偿经济损失。5.寻求法律帮助：如果协商不成，可以向消费者协会投诉或向法院提起诉讼，通过法律途径维护自己的合法权益。
总之，装修工期延误给业主带来的不仅仅是时间上的等待，还可能是经济上的损失。业主们可以在遇到此类问题时，积极主动向律师咨询，了解自己的权利，也有助于提高诉讼效率，运用法律武器，维护自己的合法权益。
团队介绍
云南天外天（丽江）律师事务所民事一团队是由副主任张国耀律师、副主任李亮波律师领导的，由和红兰、李学军、刘萍、奚春秀、张金慧、李子权、杨顺香组成，集汉族、彝族、纳西族、白族的民族精英律师团队。
团队成员累计办案超千起，是一支理论精研且专业优势互补的复合型队伍，目前与数十家政企单位达成了常年法律顾问合作。多年来成员间高效协作，强强联合，共同锻造了一支口碑卓越的优秀法律队伍。
专业领域
近年来，民事一团队当事人追索各项赔偿近千万元，在民事案件、刑事案件办理方面积累了丰富的经验。其专业度、反馈速度、诉讼方案等均获得了当事人肯定与好评，还多次获当事人赠送锦旗致谢！
【关于律师】
编辑｜飞飞
审核｜李亮波、张金慧
▌免责声明 本文观点仅用于交流学习，不可视为云南天外天（丽江）律师事务所正式法律意见或建议。云南天外天（丽江）律师事务所对转载、分享的内容及观点保持中立，本公众号发布的文章、图片等版权归作者享有，图文视频内容均仅供读者阅读参考！
▌版权说明 图文禁止用于商业用途，版权归原创者所有，若转载、引用内容所属来源标注错误或侵犯到您的权益，敬请联系，我们将立即处理。
公众号 抖音｜云南天外天（丽江）律师事务所
