最高法：工程已经实际交付使用情况下，拒不支付相应工程款，即使合同中无律师费负担约定，违约方也应承担对方为合法维权所支出的律师费

百科 2025-01-27 23:08 北京

精品课程：

【杭州/北京】吴晓芳、付少军：《民法典婚姻家庭编司法解释（二）》理解适用与婚姻案件裁判思维暨新公司法下股权分割与继承实务班

来源：最高办案指南

中华人民共和国最高人民法院

民事裁定书

（2021）最高法民申2923号

再审申请人（一审被告、反诉被告、二审上诉人）：青海华宇建设工程公司。住所地：略。

法定代表人：赵昌乾，该公司总经理。

委托诉讼代理人：略。

再审申请人（一审被告、反诉原告、二审上诉人）：青海省宏星房地产开发有限公司。住所地：略。

法定代表人：赵双全，该公司董事长。

委托诉讼代理人：略。

被申请人（一审原告、反诉被告、二审上诉人）万学才，（基本信息略）。

再审申请人青海华宇建设工程公司（以下简称华宇公司）、青海省宏星房地产开发有限公司（以下简称宏星公司）与被申请人万学才建设工程施工合同纠纷一案，不服青海省高级人民法院（以下简称青海高院）作出的（2020）青民终172号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

宏星公司再审申请称：原审判决认定事实不清，适用法律错误。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项、第（二）项、第（六）项之规定申请再审。请求：撤销青海高院做出的（2020）青民终172号民事判决，对该案再审。事实与理由：一、原审判决认定案涉工程已交付使用没有事实依据。原审判决认定万学才将施工资料交付给宏星公司有误。原审判决认定案涉工程已交付有误。二、原审判决在各方的律师费负担没有约定的前提下，判令宏星公司支付律师费缺乏依据。

华宇公司再审申请称：原审判决认定事实不清，适用法律错误。故依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第（一）项、第（二）项、第（六）项之规定申请再审。请求：一、撤销青海高院作出的（2020）青民终172号民事判决，并依法发回重审或改判驳回万学才的全部诉讼请求。二、本案诉讼费、保全费全部由万学才承担。事实与理由：一、原审判决认定事实错误，案涉工程并未交付使用。二、原审判决支持万学才律师费无事实和法律依据。

万学才答辩称，一、案涉工程已经交付并投入使用，宏星公司、华宇公司的再审事由没有事实和法律依据。二、案涉工程不存在质量问题，宏星公司、华宇公司提交的专家意见不符合证据标准不应采信。三、万学才移交的施工资料均为真实资料，并不存在虚假的情况。四、由于发包人宏星公司拖延支付工程款，致使案涉工程延期，其责任在于宏星公司。五、案涉工程已经实际交付，宏星公司、华宇公司已经获利，其故意拖延支付工程款，有违诚信，其应当承担万学才为维护合法利益而支出的律师费。

再审审查过程中，宏星公司、华宇公司提交宏星公司与青海省湟中县上新庄镇人民政府采购项目合同书、部分工程质量验收记录，拟证明案涉工程未实际交付。

本院经审查认为，本案系再审审查案件，应当依据再审申请人的申请再审事由以及《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条的规定进行审查。宏星公司、华宇公司的再审事由均不成立，理由如下：

一、本案是否存在新证据的问题。宏星公司、华宇公司提交的证据形成于起诉阶段，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百八十八条第二款的规定，上述证据不属于新证据。此外，《湟中县上新庄镇旧城改造项目关于窗台处钢筋砼板带未设置专家论证意见单》系专家观点意见，不能作为认定客观事实的根据，亦不属于《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条规定的证据。故对宏星公司、华宇公司该项再审请求，本院不予支持。

二、案涉工程是否交付的问题。1.二审法院于2020年9月10日依法组织三方代表共同前往案涉项目进行现场调查并形成调查笔录，各方代表签字确认。案涉的项目小区名称为“宏星府邸”，现场调查发现青海维德物业服务有限公司进驻小区，小区部分房屋门口及窗户粘贴了装修公司标识，在装修登记表中显示不同的业主姓名、开竣工时间，且部分房屋内已经悬挂窗帘、放置家具、花盆、水瓶等物品。此外，关于宏星公司辩称房屋悬挂窗帘是履行与青海省湟中县上新庄镇政府签订的政府采购项目合同的问题。经审查，该合同标的及金额项下备注“在合同总价的范围内赠送108副室内窗帘”，与调查笔录中反映的情况不符，本院对其辩称不予采信。故原审判决认定万学才已经交付案涉房屋钥匙以及案涉工程已交付使用并无不当。2.万学才提交施工资料是否存在虚假和伪造的问题。经审查，二审庭审笔录中记载宏星公司对万学才移交的施工资料清单发表质证意见时，明确表示关于资料问题已向青海省湟中县人民法院提交证据，另案主张相应权利，后宏星公司撤回上诉。故宏星公司的该项再审请求，本院不予支持。

三、案涉工程是否应参照合同约定支付工程款的问题。鉴于案涉工程已视为已竣工验收，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条关于“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持”的规定及第十四条第三款关于“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期”的规定，宏星公司、华宇公司应向万学才支付工程款，故华宇公司关于其不应参照合同约定支付工程款的再审理由不能成立。原审判决宏星公司、华宇公司向万学才支付工程款并无不当，宏星公司、华宇公司的该项再审请求，本院不予支持。

四、宏星公司、华宇公司是否应承担律师费的问题。万学才因诉讼所发生的律师费和保全费属于确定发生的支出，原审法院认为案涉工程已经实际交付使用，宏星公司、华宇公司拒不支付相应的工程款以致引发本案诉讼，宏星公司、华宇公司应向万学才支付万学才为维护其合法权益所支出的费用并无不当。故对宏星公司、华宇公司主张不应承担律师费的再审请求，本院不予支持。

综上，宏星公司、华宇公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二项、第六项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：

驳回青海华宇建设工程公司、青海省宏星房地产开发有限公司的再审申请。

审判长　何　波

审判员　陈宏宇

审判员　吴　笛

二〇二一年六月十七日

书记员　王伟

精品课程：

【杭州/北京】吴晓芳、付少军：《民法典婚姻家庭编司法解释（二）》理解适用与婚姻案件裁判思维暨新公司法下股权分割与继承实务班

往期文章

►刚刚，最高法.司法部.全国律协印发：部分案件民事起诉状、答辩状范本(试行)

►全新刑法483个罪名+刑期一览表（完整版）

►刚刚！最高法印发一个重要的司法文件：法官判案必须参考入库案例！2024年5月8日起施行！

►2024：民间借贷纠纷举证指引

►全国首例！法院判决：未实缴出资，历次转让的股东均应对债权人承担补充清偿责任！

最后，小编恳请大家做一件事，由于微信修改了推送规则，没有经常点“赞”或“在看”的，会逐渐收不到推送！如果您还想每天看到我们的推送，请将“法律经典”加为星标或每次看完后点击一下页面下端的“在看”和“点赞”，拜托了

戳“阅读原文”浏览更多精彩内容

法律经典

世界上唯有两样东西能让我们的内心深受震撼，即头顶上灿烂的星空和内心崇高的法则。法，国之重器也！说法解律，明法析理，指引预测，维权借鉴……倾小编笃定之心传递法律正义和人性之光辉，本公众号值得您拥有！

最新文章

DeepSeek法律人使用指南｜附相关法律法规汇编

全国检察业务专家：DeepSeek那份讯问提纲超过了80%甚至90%的公诉人

收客户2000元红包被开除，判决结果反转再反转，高院激情说理！

父母出资购房，子女离婚分割有重大变化！2月1日起法院这样判：

人民法院报：夫妻之间给予房产的约定，既不是一纸具文，也不是一锤子买卖

最高法裁判观点：当事人逾期未交诉讼费不能径行按撤诉处理

法官会议：再次重申！自然人之间的借款合同约定了利率但未明确是月息还是年息，视为无利息？

最高法裁判观点：不能仅以将公司款支付给股东个人账户认定股东滥用了公司法人独立地位和股东有限责任

最新案例库案例：早退6次被开除，5次都是1分钟，法院判了

假日聚餐喝酒出事：法律责任的认定(做好4点不担责)

醉(酒)驾立案定罪量刑标准一览表

人民法院报：受害人将医疗费交医保报销后，再起诉侵权人赔偿？法院这样处理！

全国法院: 年终奖与提成纠纷的裁判观点汇编(2025.1修订)

入库案例：住建局依据住建部的规定随意冻结商品房网签备案系统，于法无据，应予撤销

入库案例：合同诈骗罪中“合同”的认定

最高法：工程已经实际交付使用情况下，拒不支付相应工程款，即使合同中无律师费负担约定，违约方也应承担对方为合法维权所支出的律师费

2025春节假期加班，如何计算加班费？

人民法院报：车辆定损未通知侵权人到场，法院扣减保险公司代位求偿金额40%

2025：强制执行措施一览表

收藏！199个找人、找财产技巧！执行律师必用！【亲测有效】

最高法：人民法院判决责令重新作出行政行为或者采取补救措施的，应当在裁判文书中对重作标准、履行期限等内容进行指引

法院通知：严禁法律咨询(服务)公司从事诉讼代理活动或作为委托诉讼代理人参加诉讼！

人民法院案例库：生效法律文书中的“在遗产继承范围内承担责任”类判项进入执行程序后，法院如何执行？

实务研究 | 新公司法背景下执行程序中追加被执行人的问题与应对

公司能否通过“资本多数决”取消章程规定的其他股东的董事提名权？

法释〔2025〕1号2月1日起实施，婚前房产婚后即便加名，也不能对半分了...

全国法院：关于转包与非法分包的指导意见(2025.1汇编)

人民法院报：财产保全中“申请有错误”的主要类型及判断因素

最高人民法院：年利率转换为日利率按360天还是365天换算

人民法院案例库：被执行人配偶不能提供证据证明名下银行存款系其个人财产的，法院可以进行冻结

最高法判例：被征收房屋的价格确定方式、搬迁奖励的赔偿问题、判决责令采取补救措施的裁判方式适用

最高法、最高检联合发布：以下4种情形可构成拒不执行判决、裁定罪

入库案例选介：股东以其对公司的到期债权抵销出资义务的，须同时符合三个条件

注意！裁判方向有变：两次固定期限劳动合同后，用人单位没有终止权？

婚姻登记条例2025标准文本来了！

张明楷新作| 兜底规定的类型与适用

最高法判例：出借双方对借贷事实无任何争议，且不能就诉讼原因给出合理解释的，应驳回诉讼请求

全国检察业务专家：实践中大量存在通过”应当知道“来错误理解明知（主观犯罪故意）

最高法裁判观点：当事人约定“和解协议执行完毕，一方应向法院撤诉”是否有效？

小三的噩梦！最高法明确：将夫妻共同财产赠与他人或明显不合理价格的处分，全部无效！（详细解读）

2025年一次性工亡补助金公布：1083760元 | 附：最新标准+法律规定+典型案例

全国法院百优文书：外嫁女能否获得拆迁补偿安置待遇的审查处理

最高法：流拍后以物抵债的金额是否需要扣除交易产生的税费？

刚刚！最高法明确：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十一条规定的“运输工具登记注册地”怎样理解？

婚姻赠予房怎么认定？法院怎么判？婚家司解二明确了！（权威解读）

<民法典婚姻家庭编司法解释二>新旧、关联条文对照表

人民法院案例库：自建低层住宅不需要建筑从业资质，该房主将工程交给没有取得资质的包工队承建的，通常不宜认定存在选任过错

分类

时事

民生

政务

教育

文化

科技

财富

体娱

健康

情感

旅行

百科

职场

楼市

企业

乐活

学术

汽车

时尚

创业

美食

幽默

美体

文摘

原创标签

时事社会财经军事教育体育科技汽车科学房产搞笑综艺明星音乐动漫游戏时尚健康旅游美食生活摄影宠物职场育儿情感小说曲艺文化历史三农文学娱乐电影视频图片新闻宗教电视剧纪录片广告创意壁纸头像心灵鸡汤星座命理教育培训艺术文化金融财经健康医疗美妆时尚餐饮美食母婴育儿社会新闻工业农业时事政治星座占卜幽默笑话独立短篇连载作品文化历史科技互联网

发布位置

广东北京山东江苏河南浙江山西福建河北上海四川陕西湖南安徽湖北内蒙古江西云南广西甘肃辽宁黑龙江贵州新疆重庆吉林天津海南青海宁夏西藏香港澳门台湾美国加拿大澳大利亚日本新加坡英国西班牙新西兰韩国泰国法国德国意大利缅甸菲律宾马来西亚越南荷兰柬埔寨俄罗斯巴西智利卢森堡芬兰瑞典比利时瑞士土耳其斐济挪威朝鲜尼日利亚阿根廷匈牙利爱尔兰印度老挝葡萄牙乌克兰印度尼西亚哈萨克斯坦塔吉克斯坦希腊南非蒙古奥地利肯尼亚加纳丹麦津巴布韦埃及坦桑尼亚捷克阿联酋安哥拉