【以案说法】客户擅自使用未经竣工验收的装修工程，如何认定装修费用？

乐活 2024-07-08 11:06 陕西

陕西省室内装饰协会法律工作委员会于文哲律师供稿 ——

案情简介

2023年4月，业主梁某将其门市房的装饰装修工程交给装修公司承做，双方签订了《装饰装修工程合同》和《居室装修工程报价单（项目）》各一份，工程总造价8万元，工期一个月。施工前期，梁某按合同约定支付了前两次工程款共5万元。到了后期，双方就地板胶的安装问题产生分歧，导致地板胶未能安装（工程报价单体现地板胶报价1万元）。此后，工程停工，双方未进行工程的分项验收，梁某使用房屋营业至今。梁某以装修质量不合格、装修延期导致经营损失为由拒付装修尾款，装修公司索要未果，诉至法院。

本案焦点问题

一、双方签订的合同是否有效？

二、梁某是否应当向装修公司支付剩余工程款？

案件解析

双方签订的合同合法有效，应依约履行。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。”本案的装饰工程应适用上述规定。案涉工程未经分段分项验收，梁某即擅自营业使用，应视为梁某对工程质量的认可，工程质量责任风险随之转移。装修公司已完成除地板胶之外的大部分工程，梁某应向装修公司支付装修尾款3万元，减去未安装的地板胶报价1万元，合计2万元的工程款。

案涉工程未经分段分项验收，客户即擅自营业使用，应视为客户对工程质量的认可，工程质量责任风险随之转移，客户不能以工程质量对抗装修公司工程余款的给付请求权。

精彩内容推荐

报名参展丨第十五届中国国际室内设计双年展（转发）

地市协会 & 合作单位简‍讯

中国室内装饰协会启动《新质家装企业评价规范》编写工作

我省代表参加中国室内装饰协会换届会议

协会新一届材料委举行成立仪式

重磅评委坐镇陕西省第十三届室内设计大赛

2024【陈设中国·晶麒麟奖】陕西地区征集启动暨设计师见面会在西安美院顺利进行

协会专委会【资讯】

“陕西省第十三届室内设计大赛”启动

协会召开我省高端设计师赋能企业推动行业高质量发展研讨会

陕西省室内装饰协会官方微信订阅号

陕西省室内装饰协会官方网站：http://www.sxzsw.net

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5ODA1MTM0MQ==&mid=2650364438&idx=1&sn=43a7d638a0e15bc8d0376f7fb8e1fbcb

陕西省室内装饰协会

信息咨询服务

最新文章

【对话】金奖设计师——谢文川

陕西省室内装饰施工企业人员线上培训圆满结束

a/box | “一个改变观念的盒子” 西安设计周成功开启！

回顾 | “再识地方语境—社区生态地方实践”系列展览及论坛活动

2024 西安设计周开幕

陕西省室内装饰协会关于参加“西安设计周”重要活动的通知

【展会预告】西安设计周 × a / box 一个改变观念的盒子

陕西省第十三届室内设计大赛完成初评工作

【对话】金奖设计师——刘清、谷雨

地市协会 & 合作单位简讯

【以案说法】全屋定制存在色差，装修公司为何被判不予赔偿？

2024年全国行业职业技能竞赛——第四届全国工业设计职业技能大赛陕西省选拔赛（室内装饰设计师赛项）成功举办

室内设计师省赛、国赛报名时间还剩2天！

【对话】金奖设计师——马喆

设计师陈明、王者、范雷被授予陕西省技术能手

室内设计师省赛、国赛报名中~

#倒计时1天# 陕西省第十三届室内设计大赛作品征集工作即将结束！

关于举办第四届全国工业设计职业技能大赛陕西省选拔赛室内装饰设计师赛项的通知

【对话】金奖设计师——王书铭

陕西省第十三届室内设计大赛作品征集还剩5天了！

关于开展2024年度工程及工艺美术系列职称评审工作的通知

还剩10天了！陕西省第十三届室内设计大赛作品征集进入倒计时！

协会专委会【资讯】

陕西省第十三届室内设计大赛约稿设计师分享会

地市协会 & 合作单位简讯

【对话】金奖设计师——武登高

陕西省室内装饰工作座谈会在眉县召开

陕西省室内装饰协会召开会长办公会