首页
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
更多
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
注意了!最高人民法院明确:当事人在有能力核实对方提交的微信聊天记录情况下而未提供反证的,应采纳该微信聊天记录作为定案依据!
百科
2024-09-15 14:26
河南
来源 | 民商法诉讼实务
前言:
本期推送内容为最高人民法院审理的一起技术合同纠纷案件,最高人民法院明确:法院召集双方当事人到庭,现场将被告提交的微信聊天记录证据所涉及的微信群聊天记录进行备份,并将备份光盘交予原告,责令其自行将上述记录与被告提交的打印件进行核对。原告虽在审理阶段称其无法判断前述证据是否真实完整地反映了双方的聊天内容,亦不确认被告指出的相关聊天内容可以证明其已履行合同义务,但双方确认上述微信群中涉及的人员中包含了原、被告的员工,原告的法定代表人亦在该微信聊天群中,其有能力核对被告提交的微信聊天记录的真实性和完整性,在原告未提交反证推翻上述聊天记录真实性和完整性的情况下,法院采信上述微信聊天记录作为认定案件事实和涉案合同履行的证据并无不当。
赫某森漫游有限公司与深圳市宜某畅游技术有限公司技术合同纠纷一案
——当事人在有能力核实对方提交的微信聊天记录情况下而未提供反证的,是否应采纳该微信聊天记录作为定案依据?
案件索引
二审:最高人民法院(
2021
)最高法知民终
1039
号
再审:最高人民法院(
2022
)最高法民申
66
号
裁判要旨
法院召集双方当事人到庭,现场将被告提交的微信聊天记录证据所涉及的微信群聊天记录进行备份,并将备份光盘交予原告,责令其自行将上述记录与被告提交的打印件进行核对。原告虽在审理阶段称其无法判断前述证据是否真实完整地反映了双方的聊天内容,亦不确认被告指出的相关聊天内容可以证明其已履行合同义务,但双方确认上述微信群中涉及的人员中包含了原、被告的员工,原告的法定代表人亦在该微信聊天群中,其有能力核对被告提交的微信聊天记录的真实性和完整性,在原告未提交反证推翻上述聊天记录真实性和完整性的情况下,法院采信上述微信聊天记录作为认定案件事实和涉案合同履行的证据并无不当。
裁判全文
中华人民共和国最高人民法院
民 事 裁 定 书
(
2022
)最高法民申
66
号
再审申请人(一审原告、二审上诉人):赫某森漫游有限公司
被申请人(一审被告、二审被上诉人):深圳市宜某畅游技术有限公司
再审申请人赫某森漫游有限公司(以下简称赫某森公司)因与被申请人深圳市宜某畅游技术有限公司(以下简称宜某公司)技术合同纠纷一案,不服本院(
2021
)最高法知民终
1039
号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。
赫某森公司申请再审称:
1.赫某森公司已依法通知宜某公司解除合同,无需明确详尽原因,解除条件是否成就亦不仅限于通知上罗列的原因。
2.
赫某森公司解除合同的条件成就。(
1
)赫某森公司已经履行了法律规定的通知义务;(
2
)宜某公司构成严重违约,已经达到导致合同目的无法实现的程度,且其在签订合同时隐瞒了足以影响合同签订的重要事实;(
3
)宜某公司未提交证据证明其已履行了合同义务,微信聊天记录不能单一的作为定案依据;(
4
)双方已接受合同解除的事实。
3.
赫某森公司依法通知解除合同后,宜某公司并未提出异议,亦未请求法院审查解除合同的效力问题。在此情况下,法院审查解除条件是否成就违反了意思自治原则。此外,参照《联合国货物买卖公约》等国际公约和国际规则,在当事人寻求违约赔偿时,法院不可以判决合同继续履行。综上,赫某森公司依据
2017
年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定,向本院申请再审。
最高人民法院
经审查认为,
本案争议焦点为:二审判决认定六份涉案合同均不具备解除条件是否正确。
本案共涉及六份合同,虽然该六份合同约定的内容及履行情况相互关联,但是六份合同彼此独立,对合同双方的权利义务以及合同解除的条件等内容均分别作了明确约定,故二审法院就六份合同是否符合解除条件分别予以评判并无不当。
首先,关于双方于
2016
年
10
月
28
日、
2016
年
12
月
23
日、
2017
年
1
月
13
日、
2017
年
3
月、
2017
年
7
月签订的《宜某畅游技术服务合同》《宜某畅游技术服务合同》《宜某畅游外观开发合同》《宜某畅游技术服务合同》及《宜某畅游
APP
广告开发合同》等五份合同。根据双方就上述合同项目技术开发问题进行沟通的微信聊天记录记载,赫某森公司已确认宜某公司对上述合同项下技术开发义务履行完毕,并按照合同的约定在确认无误后支付了相应款项。虽然上述合同中有部分合同约定了维保义务,但是在相关合同开发服务完成后的一年之内,赫某森公司并未对宜某公司履行维保义务方面提出实质性异议。另外,虽然赫某森公司向宜某公司发出了《律师函》,要求解除《宜某畅游
APP
广告开发合同》,但是赫某森公司并未对上述合同的开发成果提出异议,而赫某森公司的发函时间距离宜某公司交付相关成果已逾一年以上。鉴于上述情况,二审法院认定赫某森公司怠于履行合同的验收义务,宜某公司交付的开发成果符合合同约定并无不当。故上述合同应视为均已履行完毕,不符合解除条件。
其次,关于双方于
2016
年
12
月
23
日签订的《终端产品采购合同》。根据双方在
2016
年
5
月至
2017
年
9
月期间微信群中的聊天记录记载,截至
2017
年
9
月
27
日,宜某公司共计向赫某森公司交付了
2900
台终端产品。对该批已交付产品的质量,依照合同中有关
“
功能与赫某森公司确认样机功能一致(由
2016
年
10
月
20
日签订之《技术服务合同》约定)
”
的约定内容,在案证据并未显示赫某森公司对该批产品出现功能与样机功能不一致的情况提出异议。对于剩余的
2100
台终端产品,根据已查明的事实,宜某公司虽然已经延迟交付超过了一年,但赫某森公司法定代表人于
2018
年
11
月
14
日仍然催促宜某公司交付剩余货品,赫某森公司委托律师于
2018
年
11
月
15
日向宜某公司发出的《律师函》限定其须于同年
11
月底前交付产品并注明交付地点,这表明赫某森公司要求继续履行合同且宜某公司也在聊天群中表示其已作好交付的准备,二审法院认为上述情况可视为双方已经实际变更了产品的交付时间,赫某森公司并不认为剩余货物的延期交付会产生合同目的不能实现的后果,具有事实依据。此外,根据该合同中
“
如在协商约定后期限内,宜某公司仍未能按时发货,赫某森公司有权保留退款权利
”
的约定,赫某森公司明确催促宜某公司送货且限定了送货时间并在得到宜某公司的确认后又于半个月内反悔拒不接收货物的行为导致上述条款中的退款条件也无法成就。至于《终端产品采购合同》约定了宜某公司有负责免费修复产品交付后
6-12
个月内出现的硬、软件问题等义务,根据在案证据,宜某公司并未拒绝履行合同义务或以其他行为表示不再履行合同义务,即使宜某公司未适当履行前述合同约定的维保义务,亦尚不足以导致涉案合同应予法定解除的法律后果。综合上述分析,该合同亦不符合解除条件。
第三,关于赫某森公司的其他主张。赫某森公司主张其已通知宜某公司解除合同,故涉案六份合同已经解除。本院认为,一方面,在案证据显示赫某森公司仅于
2018
年
11
月
15
日以《律师函》的形式向宜某公司提出解除《宜某畅游
APP
广告开发合同》,并未涉及其他五份合同的解除事宜;另一方面,《中华人民共和国合同法》第九十六条规定的解除合同的通知义务系以符合合同解除条件为前提。本案中,如上所述,涉案六份合同并不具备解除条件,故赫某森公司关于其已通知宜某公司解除合同,故涉案六份合同已经解除的主张不能成立。赫某森公司还主张宜某公司未提交证据证明其已履行了合同义务,微信聊天记录不能单一的作为定案依据。
对此,本院认为,根据一审庭审记录记载,一审法院召集双方当事人到庭,现场将宜某公司提交的微信聊天记录涉及的三个微信群的聊天记录进行备份,并将备份光盘交付赫某森公司,责令其自行将上述记录与宜某公司提交的打印件进行核对。赫某森公司虽在一、二审阶段称其无法判断前述证据是否真实完整地反映了双方的聊天内容,亦不确认宜某公司指出的相关聊天内容可以证明宜某公司已经履行了合同义务,但双方一审当庭确认上述三个微信群中涉及的人员中包含了宜某公司及赫某森公司的员工,且赫某森公司法定代表人、委托诉讼代理人亦均在上述微信聊天群中,其有能力核对宜某公司提交的微信聊天记录的真实性和完整性,在赫某森公司未提交反证推翻上述聊天记录真实性和完整性的情况下,二审法院采信上述微信聊天记录作为认定案件事实和涉案合同履行的证据并无不当。
赫某森公司的相关再审申请理由亦不能成立。此外,赫某森公司还主张宜某公司并未就合同解除提出异议,亦未请求法院审查解除合同的效力,双方已经接受合同解除的事实,故二审法院审查合同解除条件是否成就违反了意思自治原则,本院认为,上述主张亦缺乏事实和法律依据,本院不予支持。
综上,赫某森公司的再审申请不符合
2021
年修正的《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条规定的情形。依照
2021
年修正《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条第一款,
2022
年修正的《最高人民法院关于适用
<
中华人民共和国民事诉讼法
>
的解释》第三百九十三条第二款的规定,裁定如下:
驳回赫某森漫游有限公司的再审申请。
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2NjU3NDgyNw==&mid=2247491087&idx=1&sn=6e0300bc01c19c9c7d39765e3841a474
民商事审判
弘扬法治,关注时事,传播正能量,传递法律法规司法解释,分享指导性案例及审判意见,民商事审判让你掌握更多法律知识的学习与交流,引导你学法、知法、用法,让生活变得更加美好!
最新文章
警惕!北京一执业律师参与虚假诉讼
恒大烂尾,购房人怎么办?最高法审委会:因开发商未按期交房,致使《商品房预售合同》解除,房贷由出卖人承担,购房人无需还款!
男子出轨13万赠情人,2年后起诉要回,能否支持?两次判决截然相反
最高赔178.9万!2024全国各省市人身损害赔偿数据标准+计算标准一表通
最高院:出借的款项来源于出借人涉嫌非吸罪赃款的,应认定民间借贷纠纷与刑事案件系属同一事实
法律服务人员399.7万,其中律师75万!
网红女律师带货卖鸭脖,以“有损律师形象”被投诉到司法局,律师回应:注销律师证!
入库参考案例:多个普通债权人中的“首封人”仅在一种情况下才享有优先受偿权
最高法再审改判:一人有限公司股东的配偶参与公司经营,股东不能证明财产独立的,配偶应当与股东共同承担责任
人民法院案例库:未成年学生在校园受到人身损害,不能仅因事故发生在校园内就认定学校未尽到教育管理职责进而判令其承担侵权责任
月薪从10万元降到7万元,还被扣发奖金!投行女高管起诉讨薪,法院判了
员额法官在家写判决发病身亡, 人社局不认工伤, 法院这样判...
最高院:当事人在空白合同上签名的行为应视为其系对合同对方在合同空白处进行任意添加相关内容的授权
强烈推荐200万公安、法官、检察官、律师用了10年的办案神器,不容错过!
最高法再审改判:一人有限公司股东的配偶参与公司经营,股东不能证明财产独立的,配偶应当与股东共同承担责任
法官会议:再次重申!自然人之间的借款合同约定了利率但未明确是月息还是年息,视为无利息?
最高院:非本村成员购买农村房屋,房屋买卖协议无效,基于该买卖协议签订的征收补偿协议也是无效的
男子捉奸要求情夫赔5万当场转5千,被判敲诈勒索罪,网友:赔了夫人又折兵?
判决有争议?国庆节期间工作,因天冷回家添衣遇车祸,能否认定为工伤?
男子婚内出轨致他人怀孕,后起诉离婚要求妻子退彩礼,法院:准予离婚,男方赔偿女方5000元
注意了!最高人民法院明确:当事人在有能力核实对方提交的微信聊天记录情况下而未提供反证的,应采纳该微信聊天记录作为定案依据!
最高法:法院将原告于庭后提交的证据邮寄给被告进行质证但其未提交质证意见的,法院是否可予认定
最高院:房屋买卖合同属债权类纠纷,不适用不动产专属管辖
刚刚,新通过一部法律,2024年9月21日起施行!
<监察法>修正草案:全文+修改前后对照表
最新!最高院、最高检领导班子调整(附全国人大常务委员会任免名单 )
最高法院:未经劳动仲裁,一审法院可以追加当事人的11种情形
人民法院案例库:被执行人配偶不能提供证据证明名下银行存款系其个人财产的,法院可以进行冻结
最高院:纪委向人民法院发函要求中止案件审理,法院应否中止?
明确了!民法典实施后,无须抵押权人同意的抵押房产可直接过户(附全文)
司机撞死人无刑责,行人获刑两年半,为啥?
最高法:再次明确!死亡赔偿金不是遗产,不能被继承,也不能偿还生前债务
最高院:房屋买卖合同属债权类纠纷,不适用不动产专属管辖
最高法:在原件上擅自添加备注文字作为证据提交的行为属于伪造证据材料
最高院民一庭:合同上仅有法定代表人的签字未加盖单位公章,单位是否应承担责任
突发!两高三部:法发[2024]12号发布!2024年9月3日起施行!
明确了!民法典实施后,无须抵押权人同意的抵押房产可直接过户(附全文)
最高法:再次明确!劳动关系和劳务关系如何区分?
夫妻负债928万,法院宣告破产!三年后没还完可申请免除
最高法:派出所查询无犯罪纪录,但有三次违法纪录,将标题写为“有违法犯罪纪录证明”不准确
最高法司法观点:原告在起诉状中有谩骂和人身攻击之辞的,法院不予立案
女孩成绩第一,政审却被淘汰,原因让家人无法接受,怎么还查这个?
裁判规则变了!人损医疗费虽已获社保报销,第三侵权人仍不能免除赔偿
起诉时不知对方名下多少银行账户?最高院:申请保全时可同时请求查询财产!
得知撞人需赔20万,上海一男子秒离婚净身出户:两套房全给她!法院判了
取已故亲人银行存款遭拒,法院判了…
最高院:夫妻一方擅自将夫妻共同财产赠与“小三”的行为无效,另一方有权要求返还(附:最新规定+典型案例)
最高法判例:户籍迁入农村,是否等于取得农村集体组织成员身份?
关于律师出庭着装问题的风险警示
最高法民一庭:法院认为需要鉴定,但当事人不主动申请,经法院释明后仍不申请鉴定的,法院可否依职权启动鉴定?
分类
时事
民生
政务
教育
文化
科技
财富
体娱
健康
情感
旅行
百科
职场
楼市
企业
乐活
学术
汽车
时尚
创业
美食
幽默
美体
文摘
原创标签
时事
社会
财经
军事
教育
体育
科技
汽车
科学
房产
搞笑
综艺
明星
音乐
动漫
游戏
时尚
健康
旅游
美食
生活
摄影
宠物
职场
育儿
情感
小说
曲艺
文化
历史
三农
文学
娱乐
电影
视频
图片
新闻
宗教
电视剧
纪录片
广告创意
壁纸头像
心灵鸡汤
星座命理
教育培训
艺术文化
金融财经
健康医疗
美妆时尚
餐饮美食
母婴育儿
社会新闻
工业农业
时事政治
星座占卜
幽默笑话
独立短篇
连载作品
文化历史
科技互联网
发布位置
广东
北京
山东
江苏
河南
浙江
山西
福建
河北
上海
四川
陕西
湖南
安徽
湖北
内蒙古
江西
云南
广西
甘肃
辽宁
黑龙江
贵州
新疆
重庆
吉林
天津
海南
青海
宁夏
西藏
香港
澳门
台湾
美国
加拿大
澳大利亚
日本
新加坡
英国
西班牙
新西兰
韩国
泰国
法国
德国
意大利
缅甸
菲律宾
马来西亚
越南
荷兰
柬埔寨
俄罗斯
巴西
智利
卢森堡
芬兰
瑞典
比利时
瑞士
土耳其
斐济
挪威
朝鲜
尼日利亚
阿根廷
匈牙利
爱尔兰
印度
老挝
葡萄牙
乌克兰
印度尼西亚
哈萨克斯坦
塔吉克斯坦
希腊
南非
蒙古
奥地利
肯尼亚
加纳
丹麦
津巴布韦
埃及
坦桑尼亚
捷克
阿联酋
安哥拉