点击上方蓝字关注我们
1、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）第二十条:“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。”
2、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）第二十一条:“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。”
3、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）第二十八条:“当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，人民法院不予支持。”
4、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）第二十九条:“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。”
5、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）第三十条:“当事人在诉讼前共同委托有关机构、人员对建设工程造价出具咨询意见，诉讼中一方当事人不认可该咨询意见申请鉴定的，人民法院应予准许，但双方当事人明确表示受该咨询意见约束的除外。”
6、建设工程价款结算暂行办法第十六条第一款：“发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在本办法规定或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同认可。”
7、建筑工程施工发包与承包计价管理办法第十八条：“工程完工后，应当按照下列规定进行竣工结算：（一）承包方应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件。（二）国有资金投资建筑工程的发包方，应当委托具有相应资质的工程造价咨询企业对竣工结算文件进行审核，并在收到竣工结算文件后的约定期限内向承包方提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见；逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可。非国有资金投资的建筑工程发包方，应当在收到竣工结算文件后的约定期限内予以答复，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可；发包方对竣工结算文件有异议的，应当在答复期内向承包方提出，并可以在提出异议之日起的约定期限内与承包方协商；发包方在协商期内未与承包方协商或者经协商未能与承包方达成协议的，应当委托工程造价咨询企业进行竣工结算审核，并在协商期满后的约定期限内向承包方提出由工程造价咨询企业出具的竣工结算文件审核意见。（三）承包方对发包方提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，在接到该审核意见后一个月内，可以向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解，调解不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。发承包双方在合同中对本条第（一）项、第（二）项的期限没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行；国家没有规定的，可认为其约定期限均为28日。”
8、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》【财建〔2022〕183号】第二条最后一句：“经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。”
9、关于如何理解和适用最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十条》的复函【〔2005〕民一他字第23号】：“同意你院审委会的第二种意见，即：适用该司法解释第二十条的前提条件是当事人之间约定了发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，则视为认可竣工结算文件。承包人提交的竣工结算文件可以作为工程款结算的依据。建设部制定的建设工程施工合同格式文本中的通用条款第33条第3款的规定，不能简单地推论出，双方当事人具有发包人收到竣工结算文件一定期限内不予答复，则视为认可承包人提交的竣工结算文件的一致意思表示，承包人提交的竣工结算文件不能作为工程款结算的依据。”
END
律
所
简
介
甘肃达而成律师事务所位于兰州市城关区临夏路57号沛丰大厦西区10楼、11楼，拥有1000多平方米办公场所，现设有政企法律顾问部（企业合规专业部）、金融证券部、刑事辩护部、建工房地产部、民商事部、劳动家事部、生态环境与自然资源事务部、律所运营管理部八个专业化部门，并设立分所——甘肃达而成（平凉）律师事务所。
本所现拥有法律实践经验丰富的精干律师团队，执业律师均具有良好的职业操守及专业水准，为政府机关、金融机构及大中小企业等单位提供常年法律服务。先后担任兰州市人民政府、平凉市人民政府、皋兰县人民政府、兰州市第二人民医院、兴业银行兰州分行等多家政府、企事业单位常年法律顾问。
本所始终以提供高效、专业、诚信、敬业的法律服务为宗旨，以严谨踏实的作风，严格遵循律师职业准则和职业道德，竭诚为客户提供一流、全方位优质高效的法律服务。在执业过程中坚决维护法律尊严，在维护国家法律与社会公平正义的同时，忠实地维护委托人的合法利益，以客户为中心、以奋斗为根本，以规模化、现代化、专业化为服务导向，努力发展为综合性法律服务的优秀律师事务所。
达而成·总所
地址：甘肃省兰州市城关区临夏路57号沛丰大厦西区11楼
联系电话：13399318199
固定电话：0931－8449135
网址：www.decls.cn
达而成·平凉分所
地址：甘肃省平凉市崆峒区西郊街道柳湖路绿地广场东侧11楼1101室
联系电话：18215335153
扫码关注我们
优质 高效 专业 诚信
守德 求实 敬业 创新
编辑：齐融
校对：马蕊
